قضيه تحكيم 1

--------------------------------------------------------------------------------

• المدعى : شركة هيونداى (شركة كورية) للهندسة والإنشاءات
• المدعى عليه: وزارة ......... بالمملكة العربية السعودية
• المشروع : الإسكان العام بمدينة الخُبر (السعودية)
تتلخص وقائع هذه القضية فى رفض الوزارة المختصة (المالكة للمشروع) الاستلام النهائى بعد تمام الاستلام الابتدائى فى موعده وتدارك الملاحظات التى ظهرت خلاله . كما فرضت الوزارة غرامة كبيرة تأخذ على المقاول (الشركة الكورية المنفذة لمشروع) .
رفع المقاول الرئيسى (الشركة) الدعوى التى تناولناها نيابة عنه (خلال فترة التعاون مع مكتب الحجيلان للمحاماة) وأسس دعواه على ما يلى :
1/ أن التسليم الابتدائى قد تم فى موعده ، وتم تدارك جميع الملاحظات المهمة التى ظهرت عند هذا التسليم الابتدائى ، استعدادا للتسليم النهائى .
2/ أن التسليم النهائى كذلك قد تم فى موعده بعد تدارك جميع الملاحظات المهمة التى أظهرها التسليم الابتدائى . وقد شكلت الوزارة لجنة من (25) شخصا من المختصين بالوزارة والمهندسين والاستشاريين لغرض الاستلام النهائى ، وقد استلمت هذه الجنة المشروع دون عوائق ووافقت على الاستلام النهائى .
واعتقدت الشركة المنفذة أن قرار هذه اللجنة نهائى ، ولكنها فوجئت بعد فترة بقول الوزارة : أن الوزير المختص لم يصدق على قرار تلك اللجنة ، وذلك بعد فترة من استعمال المساكن التى يشتمل عليها المشروع من قبل المواطنين الكويتين الذين لجأوا إلى المملكة العربية السعودية إبان حرب الخليج ، حيث أسكنتهم الوزارة فيه .
3/ أن غرامات التأخير التى فرضتها الوزارة على الشركة الكورية المنفذة بمبالغ ضخمة لم يكن لها ما يبررها قانونا .
وطلبت الشركة المدعية فى نهاية دعواها الحكم لها بالآتى :
1/ الإعتراف بالتسليم النهائى الذى تم بواسطة لجنة الـ (25) شخصا والتى شكلتها الوزارة .
2/ إلغاء غرامات التأخير .
3/ التعويض العادل عن تأخير صرف مستحقات الشركة ، وعن الأضرار الناجمة عن رفض الإستلام النهائى فى موعده .
حكمت الدائرة الإدارية المختصة بديوان المظالم بالرياض لصالح الشركة وذلك بالإعتراف بصحة الإستلام النهائى الذى قامت به لجنة الـ (25) عضوا وصرف مستحقات الشركة المعلقة ، وبإلغاء غرامات التأخير وردها للشركة ، وبرفض التعويض المطلوب .
وبذلك استردت الشركة بهذا الحكم مبلغ (463) مليون ريال تم صرفها لها خلال فترة قصيرة بعد صدور الحكم خلال عام 1994 .